Allgemeine Geschäftsbedingungen

Version: 1.0 - Zuletzt aktualisiert: 26. Mai 2026

Artikel 1: Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot und jeden zustande gekommenen Vertrag zwischen ES Systems (nachfolgend: "der Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend: "der Auftraggeber"). Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur gültig, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.

Artikel 2: Angebote und Bestellungen

Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und 30 Tage gültig, sofern nicht anders angegeben. Ein Vertrag kommt erst nach schriftlicher Bestätigung oder Unterzeichnung des Angebots durch den Auftraggeber oder durch den Beginn der Ausführung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zustande.

Artikel 3: Preise und Zahlung

Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung sind von Rechts wegen und ohne vorherige Inverzugsetzung Verzugszinsen in Höhe von 10% pro Jahr sowie eine pauschale Entschädigung von 10% des Rechnungsbetrages (mindestens jedoch 50 €) zu zahlen.

Artikel 4: Ausführung und Lieferfristen

Die angegebenen Ausführungsfristen sind Richtwerte und nicht bindend, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Eine Verzögerung der Ausführung berechtigt weder zu Schadensersatz noch zur Auflösung des Vertrages. Der Auftragnehmer hat das Recht, Arbeiten in Teilen auszuführen und diese gesondert in Rechnung zu stellen.

Artikel 5: Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Materialien und Waren bleiben Eigentum des Auftragnehmers bis zur vollständigen Bezahlung der Hauptsumme, der Kosten und der Zinsen. Der Auftraggeber trägt jedoch ab dem Zeitpunkt der Lieferung oder Installation das Risiko für Verlust oder Beschädigung.

Artikel 6: Reklamationen und Haftung

Reklamationen bezüglich sichtbarer Mängel müssen innerhalb von 8 Tagen nach der Fertigstellung schriftlich gemeldet werden. Für versteckte Mängel gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Haftung des Auftragnehmers ist in jedem Fall auf den Rechnungswert der erbrachten Dienstleistungen/Waren beschränkt.

Artikel 7: Stornierung

Bei Stornierung des Auftrags durch den Auftraggeber ist dieser verpflichtet, eine pauschale Entschädigung in Höhe von 30% des vereinbarten Preises zu zahlen, unbeschadet des Rechts des Auftragnehmers, einen höheren tatsächlich entstandenem Schaden nachzuweisen und geltend zu machen.

Artikel 8: Streitigkeiten

Auf diesen Vertrag findet ausschließlich belgisches Recht Anwendung. Im Falle von Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte des Bezirks zuständig, in dem sich der Sitz des Auftragnehmers befindet (Hasselt).